Авторизуйтесь Чтобы скачать свежий номер №15(2709) от 23.02.2024 Смотреть архивы


USD:
3.2471
EUR:
3.5283
RUB:
3.5014
Золото:
211.59
Серебро:
2.41
Платина:
94.17
Палладий:
101.58
Назад
Распечатать с изображениями Распечатать без изображений

Спор по поводу истечения срока исковой давности

Общий срок исковой давности составляет 3 года, т.е. в течение этого времени лицо, права которого нарушены, может обратиться с иском за защитой своих интересов. Требование о применении срока исковой давности может быть заявлено любой стороной по делу.

Судебная коллегия по экономическим делам Верховного Суда 28.01.2020 рассмотрела спор двух субъектов хозяйствования, связанный с определением даты, с которой начинается отсчет срока исковой давности1.

Как следует из материалов дела, подрядчик согласно договору строительного подряда от 21.05.2014 обязался выполнить до 30.07.2014 комплекс работ для генподрядчика. Срок начала работ – 25.05.2014. Платежными поручениями генподрядчик перевел подрядчику аванс в 40 000 евро.

Однако в связи с задержкой финансирования со стороны заказчика строительства, отсутствием готовности фронта работ, а затем и вовсе приостановлением работ на объекте фронт работ подрядчику передан не был.

Заказчик объекта строительства заявил об одностороннем отказе от контракта с генподрядчиком и утрате статуса генподрядчика по­следним с 20.08.2017.

Подрядчик отказался вернуть неотработанный аванс, и генподрядчик обратился с иском в экономический суд.

Учитывая, что доказательств выполнения работ ответчиком и предъявления их к приемке в период действия договора не представлено, а также отсутствуют доказательства использования полученного аванса на приобретение материалов для производства ...

Распечатать с изображениями Распечатать без изображений